(1) Searching for "2018051509034935382" in Archived Documents Library (TED-ADL)

Ausschreibung: Installateurarbeiten - DE-Darmstadt
Installateurarbeiten
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Installation von Zentralheizungen
Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen
Installation von kältetechnischen Anlagen
Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
Wasserinstallationsarbeiten
Verlegen von Abwasserleitungen
Installation von Sanitäreinrichtungen
Dokument Nr...: 206288-2018 (ID: 2018051509034935382)
Veröffentlicht: 15.05.2018
*
  DE-Darmstadt: Installateurarbeiten
   2018/S 91/2018 206288
   Bekanntmachung einer Änderung
   Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH
   Plankstr. 1
   Darmstadt
   64291
   Deutschland
   Telefon: +49 6159711517
   E-Mail: [1]o.voss@gsi.de
   Fax: +49 6159712742
   NUTS-Code: DE711
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [2]http://www.gsi.de
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   HLSK-Installation (Heizung, Lüftung,Sanitär, Kälte) SB2-SB3
   Referenznummer der Bekanntmachung: 61/50025805
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   45330000
   II.1.3)Art des Auftrags
   Bauauftrag
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   HLSK-Installation (Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte) SB2-SB3
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   45331000
   45331100
   45331200
   45331231
   45332000
   45332200
   45332300
   45332400
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DE711
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des
   Vertrags:
   Installationsarbeiten für Sanitär, Heizung, Lüftung und Kälte für die
   brandschutztechnische Ertüchtigung von bestehenden Verwaltungsgebäuden.
   Die Arbeiten sollen in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden.
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
   Beschaffungssystems oder der Konzession
   Laufzeit in Monaten: 24
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
   Bekanntmachungsnummer im ABl.: [3]2016/S 113-201327
   Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
   Auftrags-Nr.: 1
   Bezeichnung des Auftrags:
   HLSK-Installation (Heizung, Lüftung,Sanitär, Kälte) SB2-SB3
   V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
   V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die
   Konzessionsvergabe:
   02/06/2016
   V.2.2)Angaben zu den Angeboten
   Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus
   Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
   V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
   Diehl GmbH
   Kaiserstr. 97a
   Kaiserslautern
   67661
   Deutschland
   Telefon: +49 631534060
   E-Mail: [4]kaiserslautern@diehl-gmbh.de
   Fax: +49 6315340624
   NUTS-Code: DEB32
   Internet-Adresse: [5]www.diehl-gmbh.de
   Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
   V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt
   des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
   Gesamtwert der Beschaffung: 433 013.82 EUR
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Bundes
   Villemomblerstr. 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Die
   Bewerber werden auf den rechtlichen Bedeutungsgehalt des § 107 Abs. 3
   GWB, insbesondere dessen Nr. 4, hingewiesen:
   § 107 Einleitung, Antrag
   (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag
   ein;
   (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse am Auftrag
   hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 7 durch
   Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist
   darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
   Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht;
   (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit:
   a) der Antragsteller den gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im
   Vergabeverfahren erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht
   unverzüglich gerügt hat,
   b) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung
   erkennbar sind, nicht spätestens bis Ablauf der in der Bekanntmachung
   benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur Bewerbung gegenüber dem
   Auftraggeber gerügt werden,
   c) Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den
   Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der
   in der Bekanntmachung benannten Frist zur Angebotsabgabe oder zur
   Bewerbung gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden,
   d) mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des
   Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.
   Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
   des Vertrages nach § 101b Abs. 1 Nr. 2. § 101a Abs. 1 Satz 2 bleibt
   unberührt.
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Vergabekammer des Bundes
   Villemomblerstr. 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   14/05/2018
   Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession
   VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
   VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
   45330000
   VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   45331000
   45331100
   45331200
   45331231
   45332000
   45332200
   45332300
   45332400
   VII.1.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DE711
   VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Installationsarbeiten für Sanitär, Heizung, Lüftung und Kälte für die
   brandschutztechnische Ertüchtigung von bestehenden Verwaltungsgebäuden.
   VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
   Beschaffungssystems oder der Konzession
   Laufzeit in Monaten: 12
   VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
   Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 175 137.82 EUR
   VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
   Diehl GmbH
   Kaiserstr. 97a
   Kaiserslautern
   67661
   Deutschland
   Telefon: +49 631534060
   E-Mail: [6]kaiserslautern@diehl-gmbh.de
   Fax: +49 6315340624
   NUTS-Code: DEB32
   Internet-Adresse: [7]www.diehl-gmbh.de
   Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
   VII.2)Angaben zu den Änderungen
   VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
   Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer
   Vertragsänderungen):
   Auftragserweiterung zur bauablaufbedingten Änderung von technischen und
   GSI spezifischen Anforderungen im Laufe der Planung (Massenmehrungen).
   VII.2.2)Gründe für die Änderung
   Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher
   Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte
   (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72
   Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1
   Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
   Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde,
   und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:
   Die Ausschreibung basierte auf dem Stand der Entwurfsplanung. Das
   bedeutet, dass nicht alle Standartlösungen GSI in die Planung
   eingeflossen sind. Durch Änderung der technischen und GSI spezifischen
   Anforderungen im Laufe der Planung ergaben sich erhebliche
   Massenmehrungen (teilweise Materialwechsel), die nicht im Schätz-LV
   berücksichtigt waren. Aus bauablauftechnischer Sicht wäre ein
   Auftragnehmerwechsel mit Bauzeitverzögerung und beträchtlichen
   Mehrkosten verbunden. Eine Trennung der Nachtrags-Maßnahmen vom
   Hauptauftrag ist weiterhin im Hinblick auf die zwingend erforderliche
   Gesamt-Gewährleistung als auch in Bezug auf das beengte Baufeld nicht
   möglich.
   VII.2.3)Preiserhöhung
   Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter
   Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und
   Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der
   durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
   Wert ohne MwSt.: 433 013.82 EUR
   Gesamtauftragswert nach den Änderungen
   Wert ohne MwSt.: 608 151.64 EUR
   [BUTTON] ×
Direktlinks
   HTML ____________________
   PDF ____________________
   PDFS ____________________
   XML ____________________
   [BUTTON] Schließen
References
   1. mailto:o.voss@gsi.de?subject=TED
   2. http://www.gsi.de/
   3. http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:201327-2016:TEXT:DE:HTML
   4. mailto:kaiserslautern@diehl-gmbh.de?subject=TED
   5. http://www.diehl-gmbh.de/
   6. mailto:kaiserslautern@diehl-gmbh.de?subject=TED
   7. http://www.diehl-gmbh.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de